- 水利水电工程项目施工相关法规与标准
- 共1562题
根据《建设工程施工现场管理规定》，对施工现场泥浆水进行处理的要求是( )。
A．未经处理可直接排入河流，但不得直接排入城市排水设施
B．未经处理不得直接排入城市排水设施和河流
C．在无其他污染物的情况下，可直接排入城市排水设施和河流
D．在泥浆水中不含砂石的情况下， 可直接排入城市排水设施和河流
正确答案
B
解析
暂无解析
矿山建设工程安全设施“三同时”是指( )。
A．同时设计
B．同时施工
C．同时开采
D．同时投入生产和使用
E．同时竣工
正确答案
A,B,D
解析
[解析] 煤矿开采属于危险性较大的作业，其中从事井工开采矿山具有更大的危险，面临来自地下水、火、瓦斯、顶板和粉尘等地质灾害的威胁，需要采用多种安全设施抵御地质灾害，作为矿山开采系统的重要组成部分，安全设施是保障矿井建设和矿山开采安全的主要设施。为此《矿山安全法》明确规定，矿山建设工程的安全设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
(每题的备选项中，只有1个最符合题意)
根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，( )不属于投标文件所包括的内容。
A．投标报价
B．投标保证金
C．施工组织设计
D．商务和技术偏差表
正确答案
B
解析
暂无解析
按照《中华人民共和国合同法》建设工程合同的规定，工程合同争议的解决方式有( )。
A．两种，和解和仲裁
B．三种，和解、调解和仲裁
C．两种，调解和仲裁
D．四种，和解、调解、仲裁和诉讼
正确答案
D
解析
暂无解析
根据《综合布线系统工程设计规范GB50311-2007》条文规定，干线子系统是指______。
A．楼层接线间的配线架和线缆系统
B．由终端到信息插座之间的连线系统
C．连接各个建筑物的通信系统
D．设备间与各楼层设备之间的互连系统
正确答案
D
解析
[解析] 我国住房和城乡建设部于2007年颁发的《综合布线系统工程设计规范GB50311-2007》相关条文规定，综合布线系统工程宜按工作区、配线(水平)子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、进线间、管理等7个部分进行设计。其中，干线子系统应由设备间至电信间的干线电缆和光缆，安装在设备间的建筑物配线设备(BD)及设备缆线和跳线组成。
按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，依法必须进行施工招标的工程，招标人应当在招标文件发出的同时，将招标文件报( )地方人民政府建设行政主管部门备案。
A．工程所在地的县级以上
B．工程所在地的市级以上
C．招标人所在地的县级以上
D．招标人所在地的市级以上
正确答案
A
解析
暂无解析
根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列( )等情形将被作为废标处理。
A．无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的
B．未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
C．投标人名称或组织结构与合同约定不一致的
D．未按招标文件要求提交投标保证金的
E．联合体投标无牵头人的签字或盖章的
正确答案
A,B,D
解析
暂无解析
某监理公司承担了一体育馆施工阶段(包括施工招标)的监理任务。经过施工招标，业主选定A工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定，A工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C和D三家专业工程公司，业主负责采购设备。
该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：
施工招标过程中共有6家公司竞标。其中F工程公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G工程公司的投标文件未密封。
【问题】
正确答案
[解析]
1．评标委员会是否应该对这两家公司的投标文件进行评审如下：
(1)评标委员会对F工程公司的投标文件不予评审。
理由：按照招标投标法的规定，对于超过招标文件要求的提交投标文件的截止时间的投标文件，即逾期送达的投标文件视为废标，应予拒收。
(2)评标委员会对G工程公司的投标文件不予评审。
理由：按照招标投标法的规定，在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则作为无效投标文件，不再进入评标。
2．A公司的做法不妥。
理由：根据建设工程施工合同管理中对于工程分包的有关规定，工程分包不能解除承包人对发包人应承担在该工程部位施工的合同义务。因此总承包单位应承担连带责任。本题中A公司与D公司是总包与分包的关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理工程师的检验要求。
3．A公司的要求不合理。
理由：索赔的关键要看双方有没有合同关系。施工单位与建设单位有合同关系，与监理单位没有合同关系。因此，施工单位所受的损失不应由监理单位承担，应由建设单位承担由此发生的全部费用，并顺延所影响的工期；建设单位的损失再和监理单位商议解决。
4．监理工程师应该予以签认。
理由：根据建设工程施工合同管理中关于材料设备的到货检验的有关规定，对于发包人供应的材料设备，若到货时间早于合同约定时间，发包人承担由此发生的保管费用。业主供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，属于发包人责任，应由业主承担由此发生的保管费用。
5．C公司的要求不合理。
理由：一方面，C公司作为分包单位，根据建设工程施工合同中关于分包工程的管理规定，分包单位与业主之间没有合同关系，只能够向承包单位提出要求，不应直接向业主提出采购要求；另一方面，根据建设工程施工合同管理中关于材料设备的到货检验的有关规定，对于发包人供应的材料设备，经清点移交后，交承包人保管，因承包人的原因发生损坏丢失，由承包人负责赔偿。
解析
暂无解析
根据我国《中华人民共和国合同法》和《建设工程招标代理合同(示范文本)》的规定，代理人应按照合同约定的内容和时间完成( )工作。
A．依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益
B．将该项目分包给具有相应资质等级的单位，不用经委托人的批准
C．应验证在招标工作中所出具有关数据的计算结果、技术经济资料
D．应用专业技术与技能为委托人提供完成招标工作相关的咨询服务
E．向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序
正确答案
A,D,E
解析
暂无解析
按照《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》等有关规定，资格审查的方法分为( )。
A．资格预审和资格后审
B．组建委员会和编制资格审查文件
C．评估审查和资格后审
D．编制资格审查文件和资格预审
正确答案
A
解析
[解析] 按照《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》等有关规定，资格审查分为资格预审和资格后审两种方法。B、C、D三项属于资格审查的程序。
根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，下列有关分部分项工程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是( )。
A．分部分项工程量清单项目有12位项目编码，措施项目仅9位编码
B．对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施项目，投标人可据实增加项目内容报价
C．分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清单计价表中计量单位由投标人确定
D．分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而措施项目清单计价表中，也须填写单价，但以合价为准
正确答案
B
解析
暂无解析
建设项目总投资的计价依据，一般有：设备和工程量的计算依据；人工、材料、施工机械消耗量计算依据和( )。
A．国家经济政策规定
B．工、料、机价格依据
C．设备价格依据
D．各种取费率、工程建设其他费用计算依据
E．利润税金计算依据
正确答案
B,C,D,E
解析
暂无解析
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则是( )。
A．由工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行
B．由承包方提出适当的变更价格，由工程师批准执行
C．当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由工程师单方面确定其认为合适的价格
D．当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定
E．当业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定
正确答案
B,D
解析
暂无解析
施工阶段监理人员对单位工程质量控制的依据有（）。
A．合同文件
B．设计图纸
C．专业技术性法规和规定
D．建筑安装工程质量检验评定标准
E．有关建设主管部门核发的建设用规划许可证
正确答案
A, B, C, D
解析
[知识点] 施工质量控制的依据
《产品质量法》所调整的产品包括( )。
A．永和大王出售的早餐豆浆
B．建筑工程
C．农场从农田收割上来的稻子
D．张某自己在家里制作的竹篮，自己使用
正确答案
A
解析
[解析] 根据《产品质量法》第2条规定：“在中华人民共和国境内从事产品生产、销售活动，必须遵守本法。本法所称产品是指经过加工、制作，用于销售的产品。建设工程不适用本法规定；但是，建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备，属于前款规定的产品范围的，适用本法规定。”所以本题应选A。 我国《产品质量法》所调整的产品是指，排除了初级加工的天然形成的物品，初级农产品，由建筑工程形成的房屋、桥梁、其他建筑物等不动产，以及军工产品。
扫码查看完整答案与解析