- 水法与工程建设有关的规定
- 共1457题
在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48h内，G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5d，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。
问题在施工招标资格预审中，建设单位认为A施工单位没有资格参加投标是否正确？说明理由。
正确答案
建设单位认为A施工单位没有资格参加投标是不正确的。
理由：《招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的。
解析
暂无解析
建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是( )。
A．工程质量检测机构出具的鉴定报告
B．建设单位职工的书面证明材料
C．建设单位与施工单位签订的施工合同
D．建设单位提交的答辩状
正确答案
D
解析
[考点] 1Z303000建设工程纠纷的处理――1Z303020证据――1Z303021掌握证据的种类――书证和物证、鉴定结论[思路] 根据《民事诉讼法》第63条的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下七种，分别是：书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录。书证一般表现为各种书面形式文件或纸面文字材料(但非纸类材料亦可成为书证载体)，如合同文件、各种信函、会议纪要、电报、传真、电子邮件、图纸、图表等。[拓展] 详见2006年单项选择第57题[拓展]。
建筑安装工程费中的税金是指按国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的( )。
A．营业税、增值税和城乡维护建设税
B．营业税、固定资产投资方向调节税和增值税
C．营业税、城乡维护建设税和教育费附加
D．营业税、车船使用税和固定资产投资方向调节税
正确答案
C
解析
暂无解析
根据我国有关法律规定，建设项目配套的安全生产设施，必须与主体工程( )。
A．同时报废
B．同时设计
C．同时施工
D．同时验收
E．同时投产使用
正确答案
B,C,E
解析
本题考查的是安全生产的“三同时”，即同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
《建设项目环境保护管理条例》针对环境保护设施竣工验收的规定中，下列( )说法是正确的。
A．环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行
B．分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施可以集中验收
C．环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内，完成验收
D．建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用
正确答案
A,C,D
解析
暂无解析
根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》的有关规定，移民经费列入( )，工程开工后，按批准的年度移民安置计划提前拨款。
A．工程概算
B．国家财政预算
C．国家安置补偿费
D．地方财政计划
正确答案
A
解析
暂无解析
工程监理单位与( )单位有隶属关系时不影响其承担该项建设工程的监理业务。
A．施工承包
B．施工分包
C．设备供应
D．设计
正确答案
D
解析
[解析] 工程监理单位与被监理单位的限制性规定：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（ ）。
A．规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用
B．规费包括工程排污费和住房公积金
C．投标人赞投标报价时填写的规费可高于规定的标准
D．社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用
正确答案
B
解析
A选项规费是指有省级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用 ；B选项规费包括社会保险费、工程排污费、住房公积金；C选项规费按照建设行政主管部门规定的费率计算，不能调整；D选项（建标44号文在规费中已取消建安工程一切险，此保险进入工程建设其他费用中）
某空调工程项目分为3个单项工程，经有关部门批准，依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500―2008)和相关法律，采取分别公开招标的形式确定了3个中标人并签订了合同。A、B、C这3个单项工程合同条款中有如下规定。
(1)A工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定：
①乙方按业主代表批准的施工组织设计组织施工，乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
②甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，供乙方参考使用。
③乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(2)B工程合同额为6000万元，总工期为30个月，工程分两期进行验收，第一期为18个月，第二期为12个月。在工程实施过程中，出现了下列情况：
①工程进行到第10个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工，该综合娱乐城项目属于指令停工项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。
②复工后在工程后期，工地遭遇了当地百年不遇的台风，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，因此使工期拖延了2个月并导致费用增加。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任。
(3)C工程，在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工期为2007年12月15日，竣工日期为2009年7月20日，日历天数为581天。
根据以上内容，回答下列问题：
A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式不妥当．合同条款中有哪些不妥之处
正确答案
A单项工程合同中业主与施工单位选择总价台同形式不妥当，因为实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，另外，项目工程量难以确定，双方风险较大。
不妥之处如下。
合同第一条即使业主代表批准了施工组织设计，乙方也应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
合同第二条中供“乙方参考使用”提法不当，应改正为保证资料(数据)真实、准确，作为乙方现场施工的依据。
合同第三条不妥，不允许分包单位再次分包。
解析
暂无解析
根据《建设工程安全生产管理条例》，下列违反施工总承包单位与分包单位安全责任划分的规定的是( )。
A．总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工
B．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
C．分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理
D．分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任
正确答案
D
解析
暂无解析
扫码查看完整答案与解析